- 1、结算承诺书
- 2、复盘朱树英律师工程案例17:如何进行工期顺延签证？
本文分为以下多个解答，欢迎阅读：
结算承诺书 (一)
优质回答在现在社会，我们都跟承诺书有着直接或间接的联系，承诺书由标题、启语、正文、结语、署名、日期六部分组成。相信许多人会觉得承诺书很难写吧，以下是我帮大家整理的结算承诺书，仅供参考，希望能够帮助到大家。
结算承诺书1
致：x总公司
我本人 身份证号码： 与贵司联合经营承包的 工程（联营合同编号： ，总包合同编号： ），所承建工程已完成综合竣工验收且已办理竣工结算，按合同约定要求，本工程项目已收齐工程结算款。我本人现郑重作出承诺：在收到此工程结算款后，保证专款专用，严格按照《建设领域农民工工资支付管理暂行办法》并按要求做好民工工资发放签收手续，保证不拖欠所有工程人员工资、工程材料款及机械台班费、设备租赁费等。若因拖欠工资、材料及设备款而导致民工、材料及设备供应商等投诉，或引起集体上访事件而令贵公司声誉、经济受损的，我本人 愿意承担全部经济和法律责任，并接受政府职能部门按照有关法律、法规依法作出的处理决定，以保障员工、材料及设备供应商和贵司的合法权益。
特此承诺！
项目部负责人（承包人）签名：
身份证号码（附身份证复印件）：
联系电话：
日 期：20 年 月 日
结算承诺书2
xx市城市建设开发(集团)有限责任公司:
我方在xx工程竣工后按照招标文件和合同的要求,遵照你公司发的《签证、变更实施细则》和关于工程预结算方面的管理规定,现报送结算至你公司。我方郑重承诺:
1、所有变更、签证和技术核定单等技术资料上的工作内容已完全按要求实施,并按合同要求报请监理公司和项目部验收。
2、所有结算已经我方工程技术人员内部审查,确保报送资料的规范性、完整性和真实性,在工程结算和财务决算时不再就变更、签证和技术资料的规范性#url#、完整性和真实性对原变更、签证和技术核定单等技术资料做任何实质性的补办、补签或完善。
3、如果因签证、变更和技术核定单本身计算有误、不符合定额规定或图纸要求、项目特征描述不完整、乙购材价格未确认、招标范围以外的独立费等项目价格未确认、与招标范围有重复、签证不规范或未按照招投标文件、合同、《签证、变更实施细则》要求进行签证等原因,将按最不利于我方的理解执行,并承担因此造成的经济损失和其他责任。
(报送单位)
年 月 日
结算承诺书3
xx市城市建设开发（集团）有限责任公司：
我方在xx工程竣工后按照招标文件和合同的要求，遵照你公司发的《签证、变更实施细则》和关于工程预结算方面的管理规定，现报送结算至你公司。我方郑重承诺：
1、所有变更、签证和技术核定单等技术资料上的工作内容已完全按要求实施，并按合同要求报请监理公司和项目部验收。
2、所有结算已经我方工程技术人员内部审查，确保报送资料的规范性、完整性和真实性，在工程结算和财务决算时不再就变更、签证和技术资料的规范性、完整性和真实性对原变更、签证和技术核定单等技术资料做任何实质性的补办、补签或完善。
3、如果因签证、变更和技术核定单本身计算有误、不符合定额规定或图纸要求、项目特征描述不完整、乙购材价格未确认、招标范围以外的独立费等项目价格未确认、与招标范围有重复、签证不规范或未按照招投标文件、合同、《签证、变更实施细则》要求进行签证等原因，将按最不利于我方的理解执行，并承担因此造成的经济损失和其他责任。
xxx
20xx年x月x日
结算承诺书4
（建设单位）：
我公司承包的 （项目名称）已于 年 月 日通过竣工验收，现按要求提交全部的结算资料及相关资料，申请结算，在此，我公司郑重承诺：
一、我公司所提交的招标文件、投标文件、合同文件、中标通知书等有关资料是真实的、合法的文件。
二、我公司所提交的施工图纸、竣工图纸、设计变更及签证、隐蔽工程验收记录等资料是真实的、完整的。
三、我公司所提交的材料及设备品牌、型号、单价是真实的。
四、我公司所提交的全部报表和所有工程建设的记录，均符合国家法律法规、行业规范的.有关规定。
五、我公司已提交全部的结算资料及相关资料，今后不再提出其它调整或补充结算要求。
今后如发现结算资料不真实，有虚假、隐匿等违规行为，或者出现资料前后矛盾的情况，愿意承担全部法律责任，并同意按最有利于维护建设单位利益的原则进行结算。
承包单位：（盖章）
法定代表人或其授权委托人：
日期：
结算承诺书5
××市财政局：
我单位负责建设的（项目名称）已于XXXX年XX月XX日完成并验收合格，现按要求提交全部的结算资料及相关资料，请予审核，在此我单位郑重承诺：
一、我单位所提交的立项文件、招标文件、投标文件、合同文件及补充协议、中标通知书、地质勘察报告、图纸设计审查意见等有关资料是真实的、合法的文件。
二、我单位所提交的施工图、工程量清单、竣工图、主要材料定价依据、设计变更、图纸答疑、会审纪要、工程量测量记录表、工程量计算表、计算图式及材料质量检验报告、工程计量签证、隐蔽工程纪录、相关会议纪要、工程竣工验收证书、质检证明等资料是真实的、完整的。
三、我单位已提交全部的结算资料及相关资料，今后不再提出其它调整或补充结算要求。
今后如发现送审资料不实、有虚假、隐匿等违规行为，我单位愿承担全部责任。
承诺单位：（盖章）
单位负责人（签字）：
日期：
三、 什么是属于建筑工程的基本性质
1、综合性
建造一项工程设施一般要经过勘察、设计和施工三个阶段，需要运用工程地质勘察、水文地质勘察、工程测量、土力学、工程力学、工程设计、建筑材料、建筑设备、工程机械、建筑经济等学科和施工技术、施工组织等领域的知识以及电子计算机和力学测试等技术。因此，建筑工程是一门范围广阔的综合性学科。
2、社会性
建筑工程是伴随着人类社会的发展而发展起来的。所建造的工程设施反映出各个历史时期社会经济、文化、科学、技术发展的面貌，因而建筑工程也就成为社会历史发展的见证之一。
3、实践性
建筑工程涉及的领域非常广泛，因此影响建筑工程的因素必然众多且复杂，使得建筑工程对实践的依赖性很强。
4、技术上、经济上和建筑艺术上的统一性
建筑工程是为人类需要服务的，所以它必然是集一定历史时期社会经济、技术和文化艺术于一体的产物，是技术、经济和艺术统一的结果。
结算承诺书6
河南省郑州新区建设投资有限公司（建设单位）：
我单位承建的郑东新区综合交通枢纽区地下道路工程：工程施工期间，特别是在春节期间，在劳务费用结算与支付管理方面我单位郑重承诺：
1、严格执行国家、省、市和建设行政管理部门有关劳务人员结算和农民工工资支付不拖欠的法律、法规，管理办法和规定。并承担因劳务管理和农民工工资管理不善而造成一切法律、行政和经济责任。
2、认真履行与建设单位签订的《建设工程合同》第21条补充条款21。1条，并承诺发生一起（次）因劳务结算纠纷、拖欠劳务费用或拖欠劳务人员工资，或因与劳务公司（劳务公司与劳务人员）其它纠纷引起而造成劳务公司（或劳务人员）堵门（包括政府行政事业管理部门，建设单位公司本部、监理单位和工地现场），堵路、上访、投诉（向政府行政主管部门、劳务监察、媒体等有损建设单位名誉的一切投诉行为）、拉条幅、媒体曝光、自残和威胁等给发包人（建设单位）不利影响和名誉损坏行为的，除合同21。1条执行外，并处罚金30万元/一起（次）。
3、严格执行与劳务公司签订《劳务合同》，按合同约定的要求进行结算和支付，承诺在建设单位拨付的工程进度款到位时，首先付足结算的劳务费用，做到不欠账，不拖付，并督促和管理劳务费用支付到每个劳务人员手里，对出现的劳务合同、劳务结算、劳务公司与劳务人
员的各种纠纷和问题做到认真细致妥善的解决纠纷和问题，不发生一起（次）上述过激行为。
承包人：施工单位（签章）
项目经理签章
二0一五年元月五日
结算承诺书7
昆山中环二工区（南段）财务支付月报（第一期至第二十四期）中的A15表、E表都经过我复核并认可，在今后与昆山中环二工区（南段）项目部结算过程中我将准确地上报结算书，所有清单子目工程量不超过我施工范围在支付月报中的汇总数量，并配合项目部完成各项后续工作，保证不出现扯皮事件。
分包单位：
分包结算责任人：
日期：
结算承诺书8
协议人：厂（以下简称甲方）
协议人：（以下简称乙方）
乙方于年被甲方聘为该厂工人。年月日上午，乙方在工作的车间厂房盖瓦时，不慎从房顶上摔下致头部受伤。事发后，甲方将乙方送到医院进行治疗15日，并支付了全部医疗费用。年月日，乙方再次到医院做后续医疗手术，现已痊愈。为解决乙方工伤事宜，甲、乙双方方本着平等协商、互谅互让的原则，依据《工伤保险条例》，经协商达成协议如下：
1、由甲方一次性赔偿乙方后续医疗费、工伤伤残补助金、一次性医疗和就业补助业、工伤期间工资、护理费、伙食费、交通费、经济补偿等各项费用共计肆万捌仟元整（48000。00元）；
2、乙方领取上述各项费用后，双方劳动关系立刻解除；
3、乙方领取上述各项费用后，乙方自愿放弃赔偿差额权利；
4、乙方自愿放弃基于双方劳动关系发生及解除所产生的各项权利；
5、本协议一式叁份，双方各持一份，律师事务所留存一份备查，自双方签章之日起生效。
甲方：乙方：
_年_月_日_年_月_日
结算承诺书9
自贡市岭海房地产有限公司：
由我司供应的南湖国际紫荆城邦A区排污泵（合同名称：南湖国际紫荆城邦A区排污泵购销合同，合同编号xxx），在贵司指导与我司积极配合下，已顺利完工并验收合格根据合同第六条，我司现报送正式竣工结算资料：含结算书三套。
本次报送结算资料完整、真实、有效，所有施工过程中发生的变更（含设计变更、现场变更）均有甲方正式下发工程通知单、图纸为支撑依据，所有签证已办理完毕并包含在结算书中。
为推动结算工作顺利完成，本着友好合作、平等互利的原则，我司承诺如下：
1、竣工图客观反映了已完工程实体情况，若结算审核过程中发现竣工图与现场情况不符，我司愿接受按就小的原则计算工程量；
2、若结算办理过程中，出现数据无资料支撑的情况，我司自愿放弃并承诺不向贵司计取相关费用。
上海东方泵业（集团）有限公司成都分公司
20xx年3月8日
结算承诺书10
我们对送审的工程竣工结算资料进行如下郑重承诺：
一、在本工程的结算审核过程中，我们将积极主动配合审核中心及相关中介机构勘察现场、核对资料等相关审核工作，确保审核工作的顺利进行。
二、我们对报送的与审核相关的“工程竣工结算书”及“工程竣工结算资料”的真实性、完整性及有效性负责（祥见结算资料移交清单）。若存在弄虚作假及违法违纪等行为，我们将承担相应的经济和法律责任。
三、保证竣工结算资料一次性送至审核中心，审核中心在竣工结算审核过程中不再接受任何经济性资料。并承诺：
（一）如在审核过程中发现所提交的“工程竣工结算资料”存在遗漏，我们将放弃遗漏资料部分的结算金额；
（二）如在审核过程中发现所提交的“工程竣工结算书”存在漏项和少计工程量，我们将放弃漏项和少计工程量部分的结算金额。
四、审核部门送达的审核报告征求意见稿，我们将及时组织核对，并于送达之日起10个工作日内将书面意见反馈你们，逾期不反馈视为无异议。
五、对于结算审核最终核审减额超过8%，超出部分的中介审核费用，施工单位自愿承担。
特此承诺！
建设单位（盖章）：
负责人（签字）：
承诺时间：
20xx年x月x日
日施工单位（盖章）：负责人（签字）：
20xx年x月x日
结算承诺书11
盐城市城南新区管委会：
真实、准确、及时地编制工程预算和竣工决算，是我单位守法经营、诚实信用、履行合同的重要内容，因此我单位在预决算资料报送前已认真审查，确保了预决算质量，误差率已控制在5％以内。为了严格控制高估冒算、虚报冒领的错误行为，确保工程预决算的真实性、准确性，我方承诺实施对我单位编报的工程预决算的质量与审核费用挂钩的措施：
1、我方保证在 工程竣工后 28 日历天内上报完整的结算资料，逾期报送一切后果由我方承担。
2、我方承诺报送价与审核价误差率大于5%时，审计费用均由我单位全部承担。
3、由于我单位上报的预决算漏算、少算而造成工程造价核增，则核增部分的审核费用也由我单位承担。
4、我单位报送的预决算中，有关经济签证已齐全，手续也已完善，若在审核过程中发现签证不全或手续不完善的，我单位承诺不再补办，也不要求计取。
5、我方保证所有资料真实、准确，如有不实，我方无条件接受建设方和主管部门依据法律法规作出的处理决定，并承担由此产生的责任。
6、我单位授权 （预算员或造价师），联系方式 ，全权代表我单位处理本工程有关预决算事宜，中途不另换他人。如遇特殊情况，我单位将以书面形式征得建设单位同意。
7、审核过程中，我单位保证密切配合，以确保及时、准确地完成工程预决算审核工作。
8、我方的“承诺书”中相关条款和中标通知书、招标文件、投标文件将成为约束双方的合同文件的组成部分。
施工单位： （盖章）
法定代表人（签字或盖章）：
日期： 年 月 日
结算承诺书12
xxx公司：
鉴于贵我双方签署的《xxx合同书》，经贵我双方友好协商，双方就合同项下工程内容确认结算总价款为xx元（大写：xxx）（后附结算单）。
截止到xxxx年xx月x日，贵公司已经累计支付给本公司工程款xx元，双方同意本期支付xxx元，扣留xxx元作为质量保证金，质保期满后支付（质保金不计利息）。至此，贵我双方在xxxxxxxxxx工程所施工的所有工程款已经全部结清，同时贵我双方所签署的《xxx》合同除质量保修责任以外条款全部清算完毕。
本公司（xxx有限公司）在此承诺：双方确认的结算总价款包含了全部应结算工作内容，无其他任何应结算而未结算事项。在本公司收到结算工程款后优先支付民工工资和分包供应商欠款，若发生任何纠纷，所有经济与法律责任均由本公司自行承担，盖章签字确认后即生效。
承诺方（盖章）：xxx
负责人（签字）：xxx
日期：20xx年x月x日
结算承诺书13
中国联合网络通信有限公司洛阳市分公司：
由我公司承包施工的“20xx年中国联通河南本地主干光缆工程”（工程编号：9JM12CA0B01000.124104）项目已经竣工，经验收质量合格，并符合合同要求。现将我公司编制的施工结算共计（大写）：肆拾壹万捌仟零肆拾贰元柒角叁分（￥：0元）提交贵公司审计，并就施工结算审计作如下承诺：
一、严格执行贵公司审计规定，积极配合审计工作，按时参加竣工结算核对。
二、审计认定后，如净审减额超出送审金额的5%，超出部分的审计费用由我公司承担。
三、我公司承担的审计费用由贵公司在我公司工程款结算中直接扣减。
四、同意贵公司对该工程项目的审计费收费标准和计算金额。
五、与该项工程经济活动的全部资料均已提交，并对提供资料的完整性、真实性、合法性负责。
六、该项目送审后，不再补充任何涉及增加结算价款的资料。
承诺单位：（盖章）
法人代表：（签字）
联系人：
电 话：
年 月 日
结算承诺书14
华贯建设有限公司经开区分司：
我公司承建的贵公司康华国际龙泉物流基地合同段（即：）的劳务工程已完成。现我司同各班组和工人就此合同段已完成的人工费等已全部办理结算，本次按合同请款人工等费用共计： 元（大写 ；）。本次支付人工费元，支付管理费、文明施工费等元，还余人工费元未支付。
在此我司郑重承诺，本次请款所报送的所有资料均真实、完整、各款项数额准确，签章、签字真实有效，绝无任何虚假。
如后发生与此承诺不符之处，我公司完全同意贵司对我的违约行为按照合同进行处罚，并自愿承担所有法律责任和其它任何后果。
特此承诺。
备注：
承诺公司：
现场代表：
年月日
结算承诺书15
兹有本人（身份证号码：）于年月日不慎跌伤，并于年月日入驻医院进行治疗。在有限公司（以下简称公司）为本人垫付医疗费、护理费、伙食费等各项费用合计元及向本人支付一次性补偿金元之基础上，本人经充分考虑，在完全自愿的情况下，向公司郑重承诺如下：
1、经本人申请和公司同意后，本人与公司的劳动关系终止。本人将积极协助公司办理好工作交接事宜。
2、向公司出具各项费用及一次性补偿金的收款收据，并将医疗费、护理费、伙食费等各项费用的票据归还于公司。
3、本人不再以任何理由向公司索要任何费用，不再提起劳动仲裁或诉讼，与公司无任何法律纠纷。
4、本承诺书由（与本人关系是：，身份证号码：）代为书写，是本人真实意思的表示。
承诺人：
代书人：
承诺时间：年月日
复盘朱树英律师工程案例17:如何进行工期顺延签证？ (二)
优质回答第一部分 案例17的基本情况
这是一个涉及如何确认工程工期的开工与竣工期间的案例，同时也是一个施工单位加强施工合同工期顺延签证和停工损失索赔的典型案例。
原告浙江杭州某建工集团有限公司于2013年1月向杭州中院提起诉讼，要求判令被告项目公司、被告二立项主体、被告三投资主体连带支付拖欠的包括保险金在内的工程款12005.74万元，赔偿经济损失639.3万元，并要求确认原告在被告拖欠工程款范围内享有优先受偿权。案件审理过程中，在法庭查明三被告分别支付的工程款及累计总数后，原告撤销对被告二、三的诉讼，并变更诉讼请求为8500万元。被告提起反诉，按合同约定的工期以及逾期违约金比例，要求原告承担逾期竣工的工期违约金6068.31万元。
原告对被告的反诉提供了一系列反驳证据，证明工期的延误完全是被告的过错所造成，应由被告自己承担责任。
经审理，杭州中院于2013年9月4日一审判决，被告支付原告工程款5646.86万元及其利息，返还到期的工程保修金1090.85万元，赔偿原告损失100万元，原告在6737.70万元范围内享有优先受偿权；同时驳回被告工期赔偿的全部反诉请求。
一审判决后，被告不服原判向浙江省高院提出上诉。因上诉费支付期限届满，经二审法院书面催告后，被告仍未支付，二审法院视其为不提出上诉，一审判决随之生效。
第二部分 对案例17的复盘
工期问题是建设工程合同纠纷经常遇到的一类争议，焦点往往会集中在如何认定开工或竣工日期。关于开工日期、竣工日期认定以及确认工期顺延的方式，《建设工程施工合同司法解释（一）》均有具体明确的规定。
1.开工日期如何确定？
《建设工程施工合同司法解释（一）》第8条规定，当事人对建设工程开工日期有争议的，人民法院应当分别按照以下情形予以认定：（一）开工日期为发包人或者监理人发出的开工通知载明的开工日期；开工通知发出后，尚不具备开工条件的，以开工条件具备的时间为开工日期；因承包人原因导致开工时间推迟的，以开工通知载明的时间为开工日期。（二）承包人经发包人同意已经实际进场施工的，以实际进场施工时间为开工日期。（三）发包人或者监理人未发出开工通知，亦无相关证据证明实际开工日期的，应当综合考虑开工报告、合同、施工许可证、竣工验收报告或者竣工验收备案表等载明的时间，并结合是否具备开工条件的事实，认定开工日期。
开工条件一般包括：（1）合同或协议已经签订；（2）建筑工程施工许可证已经领取；（3）三材指标或实物已经落实；（4）施工组织设计（或施工方案）已经编制，并经批准；（5）临时设施、工棚、施工道路、施工用水、施工用电等条件已基本完成；（6）工程定位测量已具备条件；（7）施工图纸预算已经编制或审定；（8）其他条件，比如材料、成品、半成品和工艺设备等能满足连续施工要求；临时设备能满足施工和生活的需要；施工器械经过检修能保证正常运转；劳动力已调集能满足施工需要；安全消防设备已经备齐等条件。
在本案中，根据建设工程施工合同约定，开工日期以开工报告为准，工期为日历天数700天。根据开工报告，原告实际于2007年6月9日开工，应在2009年5月9日前完工。
2.竣工日期如何确定？
《建设工程施工合同司法解释（一）》第9条规定，当事人对建设工程实际竣工日期有争议的，人民法院应当分别按照以下情形予以认定：（一）建设工程经竣工验收合格的，以竣工验收合格之日为竣工日期；（二）承包人已经提交竣工验收报告，发包人拖延验收的，以承包人提交验收报告之日为竣工日期；（三）建设工程未经竣工验收，发包人擅自使用的，以转移占有建设工程之日为竣工日期。
本案中，双方在合同履行过程中对工程复工后达成补充协议，补充协议就是签证。双方在2011年3月签订《工程款补偿的协议》明确了因被告的原因工期延误，由被告补偿原告800万元，该协议签订前，有关追偿双方均不得以任何理由提出其他补偿；同时明确了本工程在2011年7月底前达到竣工验收条件。双方在《第64次工地会议纪要》上再次明确了工程在2011年7月31日竣工，2011年3月24日必须复工。工程在2010年12月11日因建设单位部分施工图未经原设计认可及审查机构审查，建筑工程施工许可证逾期1年被相关部门通知停工，直到2011年10月25日才复工。因此，竣工时间亦应在复工后相应往后顺延至2012年3月4日。原告2012年1月13日提交竣工验收，工程于2013年3月25日竣工验收合格。根据《建设工程施工合同》约定，原告送交竣工验收报告的日期为实际竣工日期，故原告主张其竣工日期为2012年1月13日得到法院的认可。
3.顺延工期如何认定？
非承包人原因造成工期延误可以办理工期顺延，合同完工期限可以延后而不承担责任。承包人办理工期顺延签证应根据合同约定的事由和期限，并办妥双方签认的补充协议和确认手续。如果一方不同意签认，承包人应依法办妥工期顺延签证的送达手续。
在一方拒绝签证时，送达是形成证据的桥梁，是当事人实现其签证利益的重要方式，送达的成功与否牵动着证据是否形成。一方不确认或拒绝签证的对策：宾馆发传真；快递送来回；挂号并公证。
《建设工程施工合同司法解释（一）》第10条规定，当事人约定顺延工期应当经发包人或者监理人签证等方式确认，承包人虽未取得工期顺延的确认，但能够证明在合同约定的期限内向发包人或者监理人申请过工期顺延且顺延事由符合合同约定，承包人以此为由主张工期顺延的，人民法院应予支持。当事人约定承包人未在约定期限内提出工期顺延申请视为工期不顺延的，按照约定处理，但发包人在约定期限后同意工期顺延或者承包人提出合理抗辩的除外。
从上文，大家可以得知关于双方于2010年11月5日签订合同,工程于2011年4月8日开工建设。的一些信息，相信看完本文的你，已经知道怎么做了，紫律云网希望这篇文章对大家有帮助。
