《中华人民共和国合同法》是我国民商法的重要组成部分，它曾对规范市场交易、保护合同当事人的合法权益以及维护社会经济秩序起到了关键作用。然而，需要注意的是，该法全文在2022年并非最新版本，因为早在2020年5月28日，十三届全国人大三次会议就已经表决通过了《中华人民共和国民法典》，并于2021年1月1日起施行，与此同时，《中华人民共和国合同法》被正式废止。因此，在探讨或引用相关法条时，我们应查阅最新的法律法规。

中华人民共和国合同法全文最新2022 (一)

中华人民共和国合同法全文最新2022

优质回答法律主观：

1、法律适用范围第一条合同法实施以后成立的合同发生纠纷起诉到人民法院的，适用合同法的规定;合同法实施以前成立的合同发生纠纷起诉到人民法院的，除本解释另有规定的以外，适用当时的法律规定，当时没有法律规定的，可以适用合同法的有关规定。第二条合同成立于合同法实施之前，但合同约定的履行期限跨越合同法实施之日或者履行期限在合同法实施之后，因履行合同发生的纠纷，适用合同法第四章的有关规定。第三条人民法院确认合同效力时，对合同法实施以前成立的合同，适用当时的法律合同无效而适用合同法合同有效的，则适用合同法。第四条合同法实施以后，人民法院确认合同无效，应当以全国人大及其常委会制定的法律和国务院制定的行政法规为依据，不得以地方性法规、行政规章为依据。第五条人民法院对合同法实施以前已经作出终审裁决的案件进行再审，不适用合同法。2、诉讼时效第六条技术合同争议当事人的权利受到侵害的事实发生在合同法实施之前，自当事人知道或者应当知道其权利受到侵害之日起至合同法实施之日超过一年的，人民法院不予保护;尚未超过一年的，其提起诉讼的时效期间为二年。第七条技术进出口合同争议当事人的权利受到侵害的事实发生在合同法实施之前，自当事人知道或者应当知道其权利受到侵害之日起至合同法施行之日超过二年的，人民法院不予保护;尚未超过二年的，其提起诉讼的时效期间为四年。第八条合同法第五十五条规定的“一年”、第七十五条和第一百零四条第二款规定的“五年”为不变期间，不适用诉讼时效中止、中断或者延长的规定。3、合同效力第九条依照合同法第四十四条第二款的规定，法律、行政法规规定合同应当办理批准手续，或者办理批准、登记等手续才生效，在一审法庭辩论终结前当事人仍未办理批准手续的，或者仍未办理批准、登记等手续的，人民法院应当认定该合同未生效;法律、行政法规规定合同应当办理登记手续，但未规定登记后生效的，当事人未办理登记手续不影响合同的效力，合同标的物所有权及其他物权不能转移。合同法第七十七条第二款、第八十七条、第九十六条第二款所列合同变更、转让、解除等情形，依照前款规定处理。在这里首先小编给大家列举了一下，我国新的民法总则当中的基本框架。其中就包括了合同这一块。其次，还给大家重点的介绍了《合同法》的相关规定，比如说合同的效力问题。就是当法律，行政法规所规定的合同必须要办理批准手续的，就是办理完之后才生效。

法律客观：

《中华人民共和国民法典》第五百零九条当事人应当按照约定全面履行自己的义务。 当事人应当遵循诚信原则，根据合同的性质、目的和交易习惯履行通知、协助、保密等义务。 当事人在履行合同过程中，应当避免浪费资源、污染环境和破坏生态。 《中华人民共和国民法典》第四百六十四条合同是民事主体之间设立、变更、终止民事法律关系的协议。 婚姻、收养、监护等有关身份关系的协议，适用有关该身份关系的法律规定；没有规定的，可以根据其性质参照适用本编规定。

承包合同法全文 (二)

优质回答承包合同法全文：

合同基本信息：

合同编号：[具体编号]合同签订时间：[具体日期]

合同双方：

发包人：[甲方名称]承包人：[乙方名称]

合同依据：依照《中华人民共和国合同法》及其它有关法律、法规，遵循平等自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本工程承包事项协商一致，签订本合同。

第一条：工程概况

湖畔护坡工程承包项目发包给乙方，包工包料施工，湖畔护坡全长按[具体长度]米计算。

第二条：施工方案

护坡：基底宽[具体宽度]米，厚[具体厚度]米，自下而上慢慢收至高度为[具体高度]米，受力部分需冷拉丝砖带，外墙做磋沙。拆除厕所旁房屋三间，作进出路。完工后做围墙约10米左右。墙与岸间的空隙用泥土夯实，并在墙上加适量的漏水管。

第三条：合同工期

经双方协商确定，工程期为[具体天数]日，暂定于自[起始日期]起至[结束日期]止，具体开工时间由甲方下达开工令后方可开始施工。若施工过程中发生人力不可抗拒的情形，或甲方要求乙方暂停工作，工期相应顺延。

第四条：价格及付款方式

工程总承包价为[具体金额]元。上述总承包价为包干价，包含本合同所有工作内容，包工包料及其它一切费用，甲方无需再向乙方支付任何费用。付款方式：竣工验收后付[具体金额]元，除总金额的百分之五质保金外，剩余部分[具体支付方式]，质保金一年满后付清。

第五条：甲方义务

按合同向乙方拨付工程款。帮助协调施工现场的临时用水、用电等事宜。

第六条：乙方义务

承包人负责对工程质量、进度、安全等进行监督检查，处理日常相关事宜，确保本工程施工的安全稳定。承包人必须自行完成本合同工程，不得转包他人。

第七条：施工安全

承包人应遵守工程建设安全生产有关管理规定，严格按安全标准组织施工，采取必要的安全防护措施，消除事故隐患。凡在施工过程中造成事故的责任和因此发生的费用，均由乙方承担。

第八条：验收

工程竣工验收应以《施工方案》和《质量验收标准》为依据。如验收不合格，乙方应负责无偿返工。

第九条：违约责任

甲方应按本合同约定及时支付工程款，若有逾期，甲方应向乙方支付违约金。因非甲方原因、人力不可抗拒的原因，乙方未按期完成工程内容，每逾期[具体天数]，需承担相应责任。

请注意，仅为承包合同法的一个示例，具体条款需根据实际情况和法律法规进行调整和完善。

合同法全文 (三)

优质回答中华人民共和国合同法分总则、分则和附则三部分，共二十三章四百二十八条，以下是合同法的目录：

总则

第一章一般规定

第二章合同的订立

第三章合同的效力

第四章合同的履行

第五章合同的变更和转让

第六章合同的权利义务终止

第七章违约责任

第八章其他规定

分则

第九章买卖合同

第十章供用电、水、气、热力合同

第十一章赠与合同

第十二章借款合同

第十三章租赁合同

第十四章融资租赁合同

第十五章承揽合同

第十六章建设工程合同

第十七章运输合同

第十八章技术合同

第十九章保管合同

第二十章仓储合同

第二十一章委托合同

第二十二章行纪合同

第二十三章居间合同

附则

合同法的具体内容可以直接百度搜索。

生活中的难题，我们要相信自己可以解决，看完本文，相信你对 有了一定的了解，也知道它应该怎么处理。如果你还想了解《合同法》全文的其他信息，可以点击紫律云网其他栏目。